Номер позиции плана-графика
202603873000949001000073
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта
26 044 504,19
Источник финансирования
Бюджет городского окргуа Сургут
Идентификационный код закупки
263860200041186020100100320014211243
Условия контракта
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта
Сроки выполнения работ, видов работ и частей отдельных видов работ определяются согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ:
- с даты заключения муниципального контракта по 31.08.2026 года.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
130 222,52 (0,5%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст.45 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, происходит блокирование денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. Юр.лица, зарег-ые на территории государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, и физ.лица, являющиеся гражданами государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе внести денежные средства на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае обеспечения заявки в форме независимой гарантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать треб.ст.45 44-ФЗ. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст.45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляется по типовой форме, утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Гос., мун. учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Предприятия и организации, предусмотренные ст. 28, 29 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 03232643718760008700, л/с 040ДТЖКК30, БИК 007162163
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
7 813 351,25 (30%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 ФЗ 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 ФЗ№44-ФЗ. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03232643718760008700, л/с 040ДТЖКК30, БИК 007162163
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Срок, на который предоставляется гарантия
1) Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет.
2) Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения:
• Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения: 5 000-10 000 автомобилей в сутки –– гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона: 5 лет.
3) Гарантийный срок для тротуаров (пешеходных дорожек), включая основание и покрытие – 5 лет.
4) Гарантийный срок для других элементов обустройства автомобильной дороги (бортовые камни, тактильная плитка, смотровые колодцы, люки, защитные и резервные футляры) – 5 лет.
5) Гарантийный срок для газонов (зеленых зон) – 2 года.
6) Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами – 1 год.
7) Гарантийный срок на дорожные знаки:
- для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса – 10 лет.
8) Гарантийный срок, применяемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте составляет 6 лет.
Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ.
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Все новости
