Номер позиции плана-графика
202603873000949001000135
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта
2 123 599,11
Источник финансирования
Бюджет городского округа Сургут
Идентификационный код закупки
263860200041186020100100940014211244
Условия контракта
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта
Сроки выполнения работ: 01.08.2026 -15.10.2026:
1 этап: 01.08.2026 – 31.08.2026;
2 этап: 01.09.2026 – 30.09.2026;
3 этап: 01.10.2026 – 15.10.2026.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
21 235,99 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст.45 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, происходит блокирование денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. Юр.лица, зарег-ые на территории государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, и физ.лица, являющиеся гражданами государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе внести денежные средства на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае обеспечения заявки в форме независимой гарантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать треб.ст.45 44-ФЗ. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст.45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, предоставляется по типовой форме, утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Гос., мун. учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Предприятия и организации, предусмотренные ст. 28, 29 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 03232643718760008700, л/с 040ДТЖКК30, БИК 007162163
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
212 359,91 (10%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 ФЗ 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 ФЗ№44-ФЗ. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 03232643718760008700, л/с 040ДТЖКК30, БИК 007162163
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Срок, на который предоставляется гарантия
Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ.
Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ в течение всего периода их выполнения.
Срок устранения обнаруженных недостатков (дефектов) в период выполнения работ – в сроки, определенные Заказчиком в акте выявленных дефектов, а если Заказчиком такой срок не установлен, то в сроки, обеспечивающие соблюдение требований, действующих в сфере выполнения данного вида работ правовых актов, государственных стандартов, методических рекомендаций, ВСН, ОДН, инструкций, руководств и правил.
Для участия в составлении акта выявленных дефектов, фиксирующего нарушения, недостатки (дефекты) и для согласования порядка и сроков их устранения, в случае если выявленные недостатки не угрожают возникновению дорожно-транспортных происшествий и травмирования пешеходов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия, представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Гарантийный срок на используемые материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя.
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
-
Требования к гарантии производителя товара
-
Планирование закупок
